6投标报价 60.1投标人应按照招标文件以及招标工程量清单说明的要求逐项填报工程量清单及相关 附表。 6.0.2投标报价应以招标文件为基础,开展必要的项目环境和施工条件调查,充分考虑项 目的施工组织和工法、工期、质量标准、环境保护和安全生产以及各种风险等因素,使投标 报价真实、全面地反映项目实际情况和招标文件要求, 6.0.3投标价编制与复核的依据宜包括: 1本规范。 2企业定额、部颁预算定额。 3招标文件、招标工程量清单及补遗书, 4建设工程设计文件及相关资料 5施工现场情况、地质勘査报告、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案, 6工程所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息,投标人自行调査和询价资料。 7与建设工程有关的标准、规范、技术资料, 8其他相关资料等。 60.4投标报价不得高于最高投标限价,亦应避免恶意低价竞标。若在评标过程中发现投 标人的报价明显低于其他投标报价及当前市场价,使得投标报价可能低于其个别成本的,应 要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证 明材料的,可认定该投标人以低于成本报价竞标。 60.5工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价;没有填入单价 或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。 6.0.6清单子目综合单价的确定应符合下列要求
征求意见稿 6 投标报价 6.0.1 投标人应按照招标文件以及招标工程量清单说明的要求逐项填报工程量清单及相关 附表。 6.0.2 投标报价应以招标文件为基础，开展必要的项目环境和施工条件调查，充分考虑项 目的施工组织和工法、工期、质量标准、环境保护和安全生产以及各种风险等因素，使投标 报价真实、全面地反映项目实际情况和招标文件要求。 6.0.3 投标价编制与复核的依据宜包括： 1 本规范。 2 企业定额、部颁预算定额。 3 招标文件、招标工程量清单及补遗书。 4 建设工程设计文件及相关资料。 5 施工现场情况、地质勘查报告、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案。 6 工程所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息，投标人自行调查和询价资料。 7 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。 8 其他相关资料等。 6.0.4 投标报价不得高于最高投标限价，亦应避免恶意低价竞标。若在评标过程中发现投 标人的报价明显低于其他投标报价及当前市场价，使得投标报价可能低于其个别成本的，应 要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证 明材料的，可认定该投标人以低于成本报价竞标。 6.0.5 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价；没有填入单价 或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。 6.0.6 清单子目综合单价的确定应符合下列要求： 15
1价格水平由投标人自主确定 2不得修改招标工程量清单已列出的单价或总价 3招标工程量清单编制说明或招标文件中已约定计算办法的清单子目,应按约定的公式 计算基数、费率等计算 4综合单价应包括所需的人工费、材料费、工程设备费、施工机具使用费和企业管理费 规费、利润、税金以及合同约定范围内的风险费用等。 5当招标文件指定相应材料、设备的基准价时,应采用该基准价作为材料预算单价进行 投标报价编制
征求意见稿 1 价格水平由投标人自主确定。 2 不得修改招标工程量清单已列出的单价或总价。 3 招标工程量清单编制说明或招标文件中已约定计算办法的清单子目，应按约定的公式、 计算基数、费率等计算。 4 综合单价应包括所需的人工费、材料费、工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、 规费、利润、税金以及合同约定范围内的风险费用等。 5 当招标文件指定相应材料、设备的基准价时，应采用该基准价作为材料预算单价进行 投标报价编制。 16
7合同价款约定与修正 7.0.1实行招标的工程,构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格并经过复核或修 正且承包人已确认的投标工程量清单即构成合同工程量清单。中标结果公示无异议后,严禁 通过合同谈判等形式对中标总金额进行修改 7.0.2不实行招标的工程,其合同工程量清单在发、承包双方认可的工程价款基础上,由 发、承包双方直接在合同中约定 7.0.3合同工程量清单编制应符合下列要求: 1合同工程量清单应以招标合同段为单位进行编制 2合同工程量清单应由合同工程量清单编制说明、合同项目清单表、合同工程量清单汇总 表、合同工程量清单表、计日工表(如有)、暂估价表(如有)组成,其他一系列相关表格 包括人工、材料、施工杋械数量汇总表、建筑安装工程费计算表、综合费率计算表、人工、 材料、施工机械台班单价汇总表、分项工程预算表、工程量清单单价分析表、中标价与最髙 投标限价对比表等可根据建设管理需要选用。 3合同工程量清单的价格及相关数据应源自投标工程量清单及相关附表 4合同工程量清单格式应符合本规范附录B的有关规定。 7.0.4不平衡报价调整应符合下列要求 1对投标工程量清单中综合单价偏离超过一定幅度的子目进行调整; 2不平衡报价的调整在签约前进行,签约合同总价与投标总价必须一致; 3不平衡报价调整应调整综合单价,不得调整清单工程数量 4以最高投标限价文件中相应子目综合单价或同一招标合同段内有效投标工程量清单中 相应子目综合单价的平均值作为甄选调整子目和调整目标的参照值
征求意见稿 7 合同价款约定与修正 7.0.1 实行招标的工程，构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格并经过复核或修 正且承包人已确认的投标工程量清单即构成合同工程量清单。中标结果公示无异议后，严禁 通过合同谈判等形式对中标总金额进行修改。 7.0.2 不实行招标的工程，其合同工程量清单在发、承包双方认可的工程价款基础上，由 发、承包双方直接在合同中约定。 7.0.3 合同工程量清单编制应符合下列要求： 1 合同工程量清单应以招标合同段为单位进行编制。 2 合同工程量清单应由合同工程量清单编制说明、合同项目清单表、合同工程量清单汇总 表、合同工程量清单表、计日工表（如有）、暂估价表（如有）组成，其他一系列相关表格 包括人工、材料、施工机械数量汇总表、建筑安装工程费计算表、综合费率计算表、人工、 材料、施工机械台班单价汇总表、分项工程预算表、工程量清单单价分析表、中标价与最高 投标限价对比表等可根据建设管理需要选用。 3 合同工程量清单的价格及相关数据应源自投标工程量清单及相关附表。 4 合同工程量清单格式应符合本规范附录 B 的有关规定。 7.0.4 不平衡报价调整应符合下列要求： 1 对投标工程量清单中综合单价偏离超过一定幅度的子目进行调整； 2 不平衡报价的调整在签约前进行，签约合同总价与投标总价必须一致； 3 不平衡报价调整应调整综合单价，不得调整清单工程数量； 4 以最高投标限价文件中相应子目综合单价或同一招标合同段内有效投标工程量清单中 相应子目综合单价的平均值作为甄选调整子目和调整目标的参照值。 17
8工程计量与支付 8.1一般规定 8.1.1工程计量与支付的依据应包括: 1合同文件。 2合同工程量清单修正文件。 3工程变更通知书及相关文件。 4按合同约定出现合同价款调整因素时进行的合同价款调整资料 5按合同约定的争议解决方式确定的协议、裁定、判决等。 6本规范。 7其他相关资料 8.1.2计量与支付文件应满足下列要求: 1计量与支付文件应以招标合同段为单位进行编制。 2计量与支付文件应由当期计量与支付文件编制说明、本期合同工程量清单分项工程计 量表、本期变更工程量清单分项工程计量表、本期工程量清单计量表、本期工程量清单支付 表、本期合同价款实际支付表组成,计日工计量表、(材料/工程设备/专业工程)暂估价计 量表、计日工支付表、(材料/工程设备/专业工程)暂估价支付表、价格调整支付表、索赔 支付表、(开工/材料工程设备)预付款支付与扣回表、其他款项(奖金/罚金/违约金)支付 表、合同支付台帐表等可根据建设管理需要选用或由发包人自行补充其他表格。 3计量与支付文件格式宜符合本规范附录B的有关规定。 4计量与支付文件各表格的计算顺序和相互关系如图81.2所示
征求意见稿 8 工程计量与支付 8.1 一般规定 8.1.1 工程计量与支付的依据应包括： 1 合同文件。 2 合同工程量清单修正文件。 3 工程变更通知书及相关文件。 4 按合同约定出现合同价款调整因素时进行的合同价款调整资料。 5 按合同约定的争议解决方式确定的协议、裁定、判决等。 6 本规范。 7 其他相关资料。 8.1.2 计量与支付文件应满足下列要求： 1 计量与支付文件应以招标合同段为单位进行编制。 2 计量与支付文件应由当期计量与支付文件编制说明、本期合同工程量清单分项工程计 量表、本期变更工程量清单分项工程计量表、本期工程量清单计量表、本期工程量清单支付 表、本期合同价款实际支付表组成，计日工计量表、（材料/工程设备/专业工程）暂估价计 量表、计日工支付表、（材料/工程设备/专业工程）暂估价支付表、价格调整支付表、索赔 支付表、（开工/材料工程设备）预付款支付与扣回表、其他款项（奖金/罚金/违约金）支付 表、合同支付台帐表等可根据建设管理需要选用或由发包人自行补充其他表格。 3 计量与支付文件格式宜符合本规范附录 B 的有关规定。 4 计量与支付文件各表格的计算顺序和相互关系如图 8.1.2 所示。 18
表A7.1 本期合同工程量清单 表A72 分项工程计量表 (计量1表) 本期变更工程量清单 分项工程计量表 (计量2表) 本期工程量清单计量表 表A78 表A74 (计量3表) 计日工支付表 十日工计量表 (支付3表) (计量4表 本期工程量清单支付表 表A79 表A75 (支付1表) (材料/工程设备/专业工程) (材料/工程设备/专业工程 暂估价支付表 (支付4表) (计量5表) 表A71 本期合同价款实际支付表 (支付2表) 价格调整支付表 表A711 工程费用索赔支付表 (支付6表) 表A712 (开工/材料工程设备)预付款 支付与扣回支付表 支付7表) 其他款项(奖金/罚金/违约金) 支付表 支付8表) 图8.1.2计量与支付文件各表格的计算顺序和相互关系图 8.1.3除合同另有约定外,计量与支付宜以月为周期进行。 82清单子目计量与支付 8.1.1单价子目计量的工程量应按承包人实际完成的并按合同约定的和其他合同文件补充 约定的工程量计算规则计算。 8.1.2总价子目计量应以总价为基础,以分阶段实际完成的工程量和工程形象目标、工期 进度为依据进行分解和计量
征求意见稿 表A.7.1 本期合同工程量清单 分项工程计量表 （计量1表） 表A.7.3 本期工程量清单计量表 （计量3表） 表A.7.2 本期变更工程量清单 分项工程计量表 （计量2表） 表A.7.8 计日工支付表 （支付3表） 表A.7.4 计日工计量表 （计量4表） 表A.7.5 （材料/工程设备/专业工程） 暂估价计量表 （计量5表） 表A.7.9 （材料/工程设备/专业工程） 暂估价支付表 （支付4表） 表A.7.10 价格调整支付表 （支付5表） 表A.7.11 工程费用索赔支付表 （支付6表） 表A.7.12 （开工/材料工程设备）预付款 支付与扣回支付表 （支付7表） 表A.7.13 其他款项（奖金/罚金/违约金） 支付表 （支付8表） 表A.7.7 本期合同价款实际支付表 （支付2表） 表A.7.6 本期工程量清单支付表 （支付1表） 图 8.1.2 计量与支付文件各表格的计算顺序和相互关系图 8.1.3 除合同另有约定外，计量与支付宜以月为周期进行。 8.2 清单子目计量与支付 8.1.1 单价子目计量的工程量应按承包人实际完成的并按合同约定的和其他合同文件补充 约定的工程量计算规则计算。 8.1.2 总价子目计量应以总价为基础，以分阶段实际完成的工程量和工程形象目标、工期 进度为依据进行分解和计量。 19